<...>

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості за договором поставки

03.05.19 р. між ТОВ «Лаванда» (підрядник) і ТОВ «Калина» (замовник) укладено договір на будівельно-монтажні роботи № 432 (далі – договір), за умовами якого підрядник зобов’язався своїми силами, засобами, інструментами та обладнанням на власний ризик, із власних матеріалів та бетонних сумішей замовника виконати роботи з будівництва зерноочисного та сушильного комплексу для зберігання зерна в с. Веселе Самарського району Дніпропетровської області (далі – об’єкт), а замовник зобов’язався прийняти і оплатити виконані роботи.

За умовами п. 1.2, 1.3 договору роботи виконуються відповідно до проєктно-кошторисної документації, згідно з ДБН, Сніп та ТУ. Розрахунок вартості робіт здійснено в кошторисній документації, що додається до договору (додаток 1).

Пунктами 2.1, 2.2 договору передбачено, що орієнтовна ціна договору (вартість робіт) визначається на основі кошторису та становить 4 000 000,00 грн (у т. ч. ПДВ 20 % – 666 666,67 грн). Остаточна договірна ціна визначається згідно з фактично виконаним об’ємом робіт, фіксується в актах виконаних робіт, підтверджується кошторисною документацією та актами виконаних робіт, які підрядник надає замовникові.

Згідно з п. 2.5 договору підрядник здійснює оплату у такому порядку:

• перший платіж на суму 2 000 000,00 грн (у т. ч. ПДВ 20 % – 333 333,33 грн) здійснюється протягом 3 робочих днів із моменту підписання договору;
• наступні платежі – на підставі виставлених підрядником рахунків на певний етап виконання робіт.

Відповідно до п. 3.1 договору виконані роботи передаються замовнику за підписаними сторонами актами виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати типової форми № КБ-3. Замовник зобов’язаний прийняти та розрахуватися з підрядником у порядку та строки, визначені договором (пп. 5.2.1, 5.2.2 договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання зобов’язань за цим договором, а в частині взаєморозрахунків – до повного розрахунку між сторонами (п. 10.1 договору).

Замовник перерахував підряднику за виконані роботи відповідно до умов договору 3 650 000,00 грн (у т. ч. ПДВ – 608 333,00 грн), що підтверджується банківськими виписками з рахунка позивача, а саме: 06.05.19 р. – 200 000,00 грн; 28.08.19 р. – 2 000 000,00 грн; 21.11.19 р. – 400 000,00 грн; 08.12.19 р. – 400 000,00 грн; 09.01.20 р. – 100 000,00 грн; 21.02.20 р. – 200 000,00 грн; 26.02.20 р. – 350 000,00 грн. Надалі підрядник звернувся до замовника з листом від 01.03.20 р. № 127/19, у якому вимагав протягом 7 календарних днів із дня його отримання підписати та повернути додані до листа документи: акт № 1 від 20.12.19 р. приймання виконаних підрядних робіт за типовою формою № КБ-2в (два примірники) та довідку від 20.12.19 р. про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за типовою формою № КБ-3 (два примірники), а також оплатити заборгованість за договором у розмірі 350 000,00 грн. Лист з додатками отримано відповідачем 05.03.20 р.

09.03.20 р. підрядник звернувся до замовника з претензією № 123, до якої додано рахунок на оплату № 1 від 20.12.19 р. на суму 350 000,00 грн (у т. ч. ПДВ – 58 333,33 грн) щодо виплати заборгованості за договором. Лист із вказаним додатком отримано відповідачем 14.03.20 р. Але замовник не надав відповіді на претензію та не оплатив підряднику заборгованість у сумі 350 000 грн.

В силу ч. 1 ст. 853 ЦК замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником за договором підряду, оглянути її та в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Згідно з ч. 1 ст. 854 ЦК якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточного здавання роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або за згодою замовника – достроково.

Як установлено ст. 611 ЦК, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, передбачені договором або законом, зокрема у вигляді сплати неустойки. Відповідно до ст. 549 ЦК неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення свого зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Розрахунок ціни позову:

1. Основний борг – 350 000 (триста п’ятдесят тисяч) грн.

2. Пеня. Загальна кількість днів прострочення оплати – 346 днів (з 21.12.19 р.). Облікова ставка НБУ становить за період:

• із 21.12.19 р. по 31.12.19 р. – 11 % (11 д.);
• із 01.01.20 р. по 30.01.20 р. – 11,0 % (30 д.);
• із 31.01.20 р. по 12.03.20 р. – 10,0 % (42 д.);
• із 13.03.20 р. по 23.04.20 р. – 8,0 % (42 д.);
• із 24.04.20 р. по 11.06.20 р. – 6,0 % (49 д.);
• із 12.06.20 р. по 24.07.20 р. – 6,0 % (42 д.);
• із 25.07.20 р. по 04.09.20 р. – 6,0 % (45 д.);
• із 05.09.20 р. по 23.10.20 р. – 6,0 % (48 д.);
• із 24.10.20 р. по 01.12.20 р. – 6,0 % (39 д.).

Розрахунок пені за період:

• із 21.12.19 р. по 31.12.19 р.: 350 000 грн х 22 % : 365 к. д. х 11 д. = 2 320,54 грн;
• із 01.01.20 р. по 30.01.20 р.: 350 000 грн х 22 % : 366 к. д. х 30 д. = 6 311,47 грн;
• із 31.01.20 р. по 12.03.20 р.: 350 000 грн х 20 %: 366 к. д. х 42 д. = 8 032,79 грн;
• із 13.03.20 р. по 23.04.20 р: 350 000 грн х 16 % : 366 к. д. х 42 д. = 6 426,23 грн;
• із 24.04.20 р. по 11.06.20 р.: 350 000 грн х 12 % : 366 к. д. х 49 д. = 5 622,95 грн;
• із 12.06.20 р. по 24.07.20 р.: 350 000 грн х 12 % : 366 к. д. х 42 д. = 4 819,67 грн;
• із 25.07.20 р. по 04.09.20 р.: 350 000 грн х 12 % : 366 к. д. х 45 д. = 5 163,93 грн;
• із 05.09.20 р. по 23.10.20 р.: 350 000 грн х 12 % : 366 к. д. х 48 д. = 5 508,20 грн;
• із 24.10.20 р. по 01.12.20 р.: 350 000 грн х 12 % : 366 к. д. х 39 д. = 4 475,41 грн.

Разом:

2 320,54 грн + 6 311,47 грн + 8 032,79 грн + 6 426,23 грн + 5 622,95 грн + 4 819,67 грн + 5 163,93 грн + 5 508,20 грн + 4 475,41 грн = 48 680,72 грн.

3. Сума, яка становить 3 % річних:

• за 2019 рік: 350 000 грн х 3 % : 365 к. д. х 11 д. = 316,44 грн;
• за 2020 рік: 350 000 грн х 3 % : 366 к. д. х 335 д. = 9 610,66 грн.

Усього – 9 927,10 грн.

Загальна вартість позову:

350 000,00 грн + 48 680,72 грн + 9 927,10 грн = 408 607,82 грн.

Попередній розрахунок судових витрат. Витрати на сплату судового збору:

408 607,82 грн х 1,5 % ціни позову = 6 129,12 грн.

Зазначаємо, що позивачем не подавалася позовна заява до відповідача – ТОВ «Калина» з аналогічного предмета спору та з тих самих підстав.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 162–164, 171, 172, 176, 232 Господарського процесуального кодексу, ст. 193, 222 Господарського кодексу, ст. 509, 525, 526, 530, 549, 610–612, 629, 665, 691, 692, 712 ЦК, ПРОСИМО:

1. Прийняти позовну заяву до провадження.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Калина» (код ЄДРПОУ 12121212) на користь Товариства з обмеженою відповідальністью «Лаванда» (код ЄДРПОУ 34343434) грошову суму в розмірі 408 607,82 грн (чотириста вісім тисяч шістсот сім грн 82 коп.), з яких:

• основний борг – 350 000 грн (триста п’ятдесят тисяч грн);
• пеня – 48 680,72 грн (сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят грн 72 коп.);
• 3 % річних – 9 927,10 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять сім грн 10 коп.).

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Калина» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаванда» судові витрати, а саме: судовий збір у розмірі 6 129,12 грн (шість тисяч сто двадцять дев’ять грн 12 коп.).

Додатки:

<...>

Директор ТОВ «Лаванда»           (підпис)        А. В. Симоненко

01.12.20 р.